Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mai 2020 (version a073461)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2020.

... ...
@@ -18936,6 +18936,12 @@ En application du c de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non as
18936 18936
 
18937 18937
 Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan.
18938 18938
 
18939
+##### Article R231-3-1
18940
+
18941
+Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le contrat mentionné à l'article R. 231-3 précise en outre la description, avec leur plan et leurs caractéristiques, des éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers.
18942
+
18943
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le contrat détaille également les modalités selon lesquelles le constructeur informe le maître de l'ouvrage de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments, soit en le mettant à même de constater ou de faire constater cette fabrication sur le site de production, soit en lui transmettant les éléments permettant d'attester la fabrication des éléments mentionnés et décrits au contrat, identifiables par tout moyen propre à l'entreprise, notamment par marquage des éléments préfabriqués au nom du maître de l'ouvrage, code barre ou tout autre moyen pertinent d'identification.
18944
+
18939 18945
 ##### Article R231-4
18940 18946
 
18941 18947
 I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
... ...
@@ -18988,6 +18994,17 @@ II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
18988 18994
 
18989 18995
 Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
18990 18996
 
18997
+##### Article R231-7-1
18998
+
18999
+I.-Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction et de la fabrication des éléments préfabriqués d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé de la manière suivante :
19000
+- 20 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
19001
+- 25 % à l'achèvement des fondations ;
19002
+- 50 % à l'achèvement des éléments préfabriqués, tels que définis au premier alinéa de l'article R. 231-3-1, après information du maître de l'ouvrage dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article ;
19003
+- 75 % à l'achèvement, sur le chantier, des cloisons et à la mise hors d'eau et la mise hors d'air ;
19004
+- 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et d'enduits extérieurs.
19005
+
19006
+II.-Le solde du prix est payable dans les conditions définies au II de l'article R. 231-7.
19007
+
18991 19008
 ##### Article R231-8
18992 19009
 
18993 19010
 I.-Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
... ...
@@ -36994,19 +37011,27 @@ Facultatif : " Le maître de l'ouvrage constitue le constructeur mandataire à l
36994 37011
 
36995 37012
 " Le constructeur communique au maître de l'ouvrage à titre indicatif le coût des taxes d'urbanisme et participations non comprises dans le prix convenu prévues par les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. "
36996 37013
 
37014
+Clauses additionnelles à prévoir dans le cas où le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
37015
+
37016
+“ Sont également annexés au présent contrat :
37017
+
37018
+“-la liste et la description, avec leur plan et leurs caractéristiques, des éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert de la construction. Ces éléments peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers ;
37019
+
37020
+“-le document définissant les modalités selon lesquelles le constructeur informera le maître de l'ouvrage de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments, soit en le mettant à même de constater ou de faire constater cette fabrication sur le site de production, soit en lui transmettant les éléments permettant d'attester la fabrication des éléments mentionnés et décrits au contrat, identifiables par tout moyen propre à l'entreprise, notamment par marquage des éléments préfabriqués au nom du maître d'ouvrage, code barre ou tout autre moyen pertinent d'identification. ”
37021
+
36997 37022
 II. - Coût de la construction et prix convenu
36998 37023
 
36999 37024
 Clause :
37000 37025
 
37001
-" Le coût du bâtiment à construire comportant le prix convenu et le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution s'élève à la somme de ... F se décomposant comme suit :
37026
+" Le coût du bâtiment à construire comportant le prix convenu et le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution s'élève à la somme de ... € se décomposant comme suit :
37002 37027
 
37003
-" 1. Prix convenu : le prix forfaitaire et définitif s'élève à ... F.
37028
+" 1. Prix convenu : le prix forfaitaire et définitif s'élève à ... €.
37004 37029
 
37005 37030
 " Cette somme comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur y compris le montant des taxes dues sur le coût de la construction, le coût du plan, celui de la garantie de livraison et le cas échéant de la garantie de remboursement et, s'il y a lieu, les frais d'étude du terrain pour l'implantation de l'immeuble. "
37006 37031
 
37007 37032
 Facultatif : " Le prix est révisable dans les conditions ci-après précisées... "
37008 37033
 
37009
-" 2. Travaux à la charge du maître de l'ouvrage : le coût des travaux à la charge du maître de l'ouvrage s'élève à ... F.
37034
+" 2. Travaux à la charge du maître de l'ouvrage : le coût des travaux à la charge du maître de l'ouvrage s'élève à ... €.
37010 37035
 
37011 37036
 " Ces travaux sont décrits et chiffrés dans la notice annexée au présent contrat qui comporte une mention manuscrite et signée du maître de l'ouvrage pour en accepter le coût et la charge.
37012 37037
 
... ...
@@ -37022,7 +37047,7 @@ Dans l'hypothèse où le contrat ne comporte pas de garantie de remboursement, l
37022 37047
 
37023 37048
 " Cette somme s'imputera sur les premiers paiements qui seront demandés selon l'échelonnement prévu à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
37024 37049
 
37025
-" Art. R. 231-7. - ... "
37050
+" Art. R. 231-7 ... "
37026 37051
 
37027 37052
 La formule suivante peut être utilisée dans l'hypothèse où le contrat est assorti d'une garantie de remboursement :
37028 37053
 
... ...
@@ -37038,6 +37063,20 @@ La formule suivante peut être utilisée dans l'hypothèse où le contrat est as
37038 37063
 
37039 37064
 " Art. R. 231-7 ... "
37040 37065
 
37066
+La formule suivante peut être utilisée dans l'hypothèse où le contrat est assorti d'une clause de remboursement, lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
37067
+
37068
+“ Le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l'article R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation délivrée par …, et faisant l'objet d'une attestation annexée au présent contrat.
37069
+
37070
+“ En conséquence, l'échelonnement des paiements est fixé ainsi qu'il suit :
37071
+
37072
+“ 5 % à la signature du contrat ;
37073
+
37074
+“ 5 % à la délivrance du permis de construire.
37075
+
37076
+“ Les autres paiements seront effectués conformément aux dispositions de l'article R. 231-7-1 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
37077
+
37078
+“ Art. R. 231-7-1 … ”.
37079
+
37041 37080
 IV. - Délai d'exécution des travaux
37042 37081
 
37043 37082
 Clause :
... ...
@@ -37060,7 +37099,7 @@ Clause :
37060 37099
 
37061 37100
 " La garantie de livraison aux prix et délai convenus est donnée par l'établissement X..., qui prend à sa charge les obligations prévues à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
37062 37101
 
37063
-" Art. L. 231-6. - ...
37102
+" Art. L. 231-6 ... "
37064 37103
 
37065 37104
 " Une attestation de cette garantie est annexée au présent contrat. "
37066 37105
 
... ...
@@ -37068,7 +37107,7 @@ Variante :
37068 37107
 
37069 37108
 " Le présent contrat est soumis à la condition suspensive de l'obtention par le constructeur de la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
37070 37109
 
37071
-" Art. L. 231-6. - ...
37110
+" Art. L. 231-6 ... "
37072 37111
 
37073 37112
 " Une attestation de cette garantie délivrée par un organisme habilité sera adressée à M. ,dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives.
37074 37113